工程合同模板5篇

求学站 人气:1.14W

现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的用途越来越广泛,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编收集整理的工程合同5篇,希望对大家有所帮助。

工程合同模板5篇

工程合同 篇1

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规规定,本着平等互利原则,甲、乙双方协商就地暖工程事宜达成如下协议条款:

一、甲方同意将其建设的工地地暖工程施工承包给乙方。工程位于金川,工程建筑面积约平方米,按建筑面积 元/平米计算,工程总造价约元,最后按完成实际建筑面积的工作量据实结算。

二、工程承包方式及内容

1、承包方式:包工包料

2、承包内容:

1提供PE-RT管材的检验报告,产品合格证。 ○

2乙方的资质证书,上岗证、营业执照。 ○

3)选用地热材料,具本规格。 ○

A、 分水器,国产全铜

B、 过滤器,国产全铜

C、 锡铂纸、国产

D、 卡钉,国产塑料U型卡钉

E、 胶带、绑丝、钢钉、国产

F、 隔热层、选用国产保温聚苯板,溶重厚度按设计要求

3、工期:自年月日开始进驻工地,工期 根据甲方进度要求施工。

三、双方责任

(1)向乙方提供平整的地面(地面不应有任何物品及建筑垃圾)。

(2)提前10天通知乙方施工日期,并在施工中协商各方面关系确保施工正常进行。

(3)提供地暖专用施工图一套给乙方,组织施工前图纸会审,进行技术交底。

(4)保证地暖填充层按乙方要求及时回填(必须搭设跑道避免管材划伤),回填不得使用振捣器。

(5)豆石混凝土填充层的浇捣及找平层的施工由甲方负责,豆石粒径不大于12mm,养护不少于48小时,在此期间或以后不得踢凿填充层或契入任何物体。

(6)甲方提出设计变更,导致费用增加,由甲方负责费用。

(7)为乙方在现场提供施工用房壹间,提供水、电、物料垂直提升机等配套便利。

(8)负责竣工后的验收工作。

2、乙方责任

(1)接到甲方施工通知后,10日内组织施工人员进入现场。

(2)严格按照呼市建委有关规定施工,保证工程按时保持交工。

(3)负责“地暖”全部特料采购、送试。

(4)指导土建浇注填充层及面层时,正确设置伸缩缝。

(5)安装“地暖”做到文明施工。遵守甲方各项安全、施工、保安制度,服从甲方现场指挥。

(6)提供“地暖”材料“PE-RT”地暖管DN20X2.3本白色管材,产品质量达到国标GB/T18992、2-20xx标准:铜质分(集)水器、过滤器等达到建设部关于地暖要求;保温层铺设容重 KG/立方米,厚度底层公分,标准层 公分的聚苯乙烯泡沫板符合规范要求;不含填充物材料及施工费用,填充层由土建负责。

(7)乙方承揽地暖工程按图施工包括:地暖管道的铺设;分水器的供应安装(不含热计量表、传感器等特殊设备);地暖的调试,打压,达到正常运行为止,如有新增内容,据实结算。

(8)乙方确保工程质量、进度,如因乙方原因造成甲方打灰延误由乙方负责承担相应损失。

(9)做好质保期的维修工作。

四、工程质量标准

1、乙方所施工“地暖”工程在正常使用条件下使用条 件为供水温度≤60度,工作压力≤0.8Mpa。

2、在质保期,由于甲方(含用户)人为或不可抗力造成的地暖各部位损坏,乙方可给予修理,但责任和费用由甲方承担。

3、乙方提供厂家产品的合格证,检验报告。

五、付款方式:

所有地热工程完毕后于20xx年6月1日全部付清。

六、如乙方未按合同规定时间完工,乙方承担由此造成的损失。

七、若甲方未按合同条款或其他原因条件造成工程延期,甲方承担由此造成的损失。

八、本协议条款未尽事宜,双方协商解决。双方补充协议与本协议条款具有同等法律效力。如违约,在原告所在地法院解决。

九、本合同协议条款双方签字盖章后生效。

十、本合同一式四份,双方各执两份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表:代表:

电话: 电话:

年日 月

工程合同 篇2

发包人(甲方): (全称)

承包人(乙方):(全称)

鉴于甲方要求对原有设计方案进行修改,工程量相应有变化。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同( )的基础上追加合同条款部分内容,特订立以下补充协议。

一、合同内容补充部分:

1,工程中出现的工程量增加,以及应甲方要求出现的项目增加统称为项目增项表,增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。

2,除本合同中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。本合同与原合同有相互冲突时,以本合同为准。

3,增项表确认后,增项款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。

二、本合同一式贰份,甲乙各执壹份,具有同等法律效力,自双方盖章之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表人:代表人:

联系电话: 联系电话:

签订时间: 签订时间:

工程合同 篇3

1、关于建筑工程一切险的保险期限的表述中,不正确的是(C)。

A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

B.在任何情况下,保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止

D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准

2、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定,在工程师颁发(A)后的28d内,将履约保函退还分包商。

A.缺陷责任证书

B.支付证书

C.履约保证书

D.工程接收证书

3、材料采购合同的质量验收方法中,根据对产品的性能检验目的,可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是(A)。

A.物理试验法

B.化学试验法

C.生物试验法

D.强化试验法

4、下列关于中标人选定原则的说法中,不正确的是(A)。

A.施工招标为投标报价最低者

B.设计招标应为设计方案最优者

C.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好

5、关于继续履行的叙述中,不正确的是(A)。

A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任

B.对于金钱债务,违约方必须继续履行,没有别的方式可以替代

C.当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬

D.继续履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任,都必须根据对方的要求,在自己能够履行的条件下,对合同未履行的部分继续履行者

6、下列担保方式中,不转移对担保财产占有的是(B)。

A.留置B.抵押C.定金D.质押

7、FIDIC《施工合同条件》规定,业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷,则应负有责任的是(C)。

A.业主B.政府监督部门C.承包商D.工程师

8、履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证,在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的(B)。

A.3%~5%B.5%~l0%C.10%~l5%D.15%~20%

9、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人在进行自检,并在隐蔽或中间验收前(B)内以书面形式通知工程师验收。

A.24hB.48hC.7dD.14d

10、下列关于建设工程设计变更管理的表述中,错误的是(D)。

A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更

B.由于承包人擅自变更设计,发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失,应由承包人承担

C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更

D.由于承包人擅自变更设计,延误的工期给予顺延

11、关于抵押效力的表述中,有误的是(C)。

A.当事人可以约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

D.抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况

12、监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修合同,监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后,本合同(A).

A.即告终止B.无效C.效力待定D.可变更、可撤销

13、当格式条款与非格式条款不一致时,应该(A)。

A.采用非格式条款

B.采用格式条款

C.由提供格式条款的一方决定

D.由提供格式条款的相对人决定

14、任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为(D)。

A.连带责任B.保证责任C.缔约过失责任D.违约责任

15、质押可以分为(A)。

A.权利质押和动产质押

B.权利质押和不动产质押

C.权利质押和信誉质押

D.动产质押和不动产质押

16、非受要约人向要约人做出的接受要约的意思表示是(B)。

A.承诺

B.要约

C.要约邀请

D.新要约

17、债权人按照合同约定占有对方的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为(B)。

A.抵押

B.留置

C.质押

D.保证

18、施工图设计完成后,(A)应将施工图报送建设行政主管部门,由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

A.发包人

B.承包人

C.设计单位

D.工程师

19、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或应当知道其超越权限以外,该代表行为(A)。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.自始无效

20、《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包商应于不可抗力事件结束后(B)d内,向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.7

B.14

C.28

D.34

工程合同 篇4

一、单项选择题

1、建设工程合同纠纷的仲裁由()的促裁委员会仲裁。

A 工程所在地 B 双方选定

C 施工单位所在地 D 建设单位所在地

2、在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的( )

A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任

C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任

3、合同法律关系是由( )三要素所构成。

A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益

C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任

4、材料采购合同中对材料质量检验的方法,( )是错误的。

A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验

5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至( )止。

A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日

C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日

6、合同变更或解除是一项法律行为,因此,当事人双方( )

A 口头协商即可 B 应签订书面协议

C 与第三方一起协调 D 承办任何手续

7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( )签订的合同.

A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理

8、合同生效后,当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( )

A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行

C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行

9、《仲载法》规定,组成仲裁庭的仲裁员由( )

A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定

C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定

10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后( )内提出书面处理意见。

A 1天 B 2天 C 7天 D 14天

二、多选题

1、合同履行地点没有约定或约定不明确,下面确定方法的表述,正确的是( )

A 给付货币的,在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的,在不动产所在地履行

C 交付动产的,在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的,在履行义务一方所在地履行

2、《合同法》规定,合同权利、义务终止,不影响合同中( )的效力。

A 清理条款B 质量条款C 结算条款 D 风险条款

3、在委托监理合同中,属委托人应履行的义务有( )

A 开展监理业务前向监理人支付预付款

B 负责建设工程所有外部关系的协调,为监理工作创造外部条件

C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D 与监理人协商一致,选定项目的勘察设计单位

E 将授予监理人的.监理权利在与第二方签订的合同中予以明确

4、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工( )

A 负责设计变更

B 负责修改预算

C 参加隐蔽工程验收

D 参与施工组织

E 参加工程竣工验收

5、施工合同示范文本规定,在施工合同履行过程中,承包人承担违约责任的方式有( )

A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期

D 继续履行 E 采取补救措施

6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括( )

A 对合同及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明

C 分析合同的执行情况 D 监督合同的履行

E 按合同约定的价格和结算条款办理结算

7、在FIDIC合同条件中,工程移交证书的主要作用( )

A 指明竣工日期 B 转移工程照管责任

C 颁发证书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理竣工结算的依据

8、公开招标条件下,所发布的招标公告主要内容包括( )

A 工程概况 B项目资金来源 C 投标须知 D 评标方法 E 招标范围

9、根据《合同法》规定,生效的要约可因一定事由的发生而失效,这此事由包括( )

A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤销要约

C 拒绝要约的通知到达要约人D 受要约人对要约内容作出变更

E 承诺期限届满,受要约人未作出承诺

10、委托合同的基本特征有( )

A 合同的标的是劳务 B 必须是有偿合同 C 合同是诺成,非要式合同

D 条款内不包括违约责任 E 合同是双务的

答案

一、单项选择题

1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B

二.、多选题

1.B、D 2.A、B、C 3.A、B、C、E 4.A、B、C、E 5.A、B、D、E 6.A、D 7.A、B 8.A、B、E 9.B、C、D、E 10.A、C、E

工程合同 篇5

发包方(简称甲方):_________________________

承包方(简称乙方):_________________________

甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、工程概况

1、装饰施工地点:_________________________。

2、住房结构:,房型房厅套,施工面积_________平方米。

3、承包方式:_清包工。

4、工期:自______年__月__日开工,至______年__月__日竣工,工期_____天。

二、工程价款及结算的约定

1、工程总价款:¥_________元,大写(人民币):_____________。

2、工程款付款方式按下列方式支付:

(1)第一次,合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元。

(2)第二次,施工过程中,工期进度过半,支付工程总造价40%合计_________元。

(3)第三次,竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元。

(4)工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。

三、关于材料供应的约定

1、甲方提供的材料:本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。

2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

四、关于工程质量及验收的约定

1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工,保证施工质量,发生施工质量问题,应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。

3、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

4、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。

五、有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障施工人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

六、其它事项

1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底,同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签章):

乙方(签章):

年月日: